Договор на субподрядные работы образец

Договор на субподрядные работы образец

Договор на субподрядные работы образец

Правовая Группа Адвокатов Юридическая Защита

Договор на выполнение субподрядных работ – образец. На Ваши вопросы отвечают эксперт-юристы и адвокаты Москвы.

на выполнение субподрядных работ, заключаемый между генеральным подрядчиком и субподрядчиком

г. ____________ ___ __________ 200_ г.

Настоящий договор заключен между ________________________________

именуемым в дальнейшем Генеральный подрядчик , в лице _______________

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ____________________________________________

именуемым в дальнейшем Субподрядчик , в лице ________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ___________________________________________,

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является выполнение Субподрядчиком комплекса работ по ____________________________________

(общее описание характера работ с указанием местонахождения объекта)

согласно проекту, утвержденному ______________________________________

(кем утвержден проект,

в объемах, сроках и по стоимости, согласованных сторонами в настоящем

1.2. Субподрядчик для выполнения работ в соответствии с Приложением 1 обеспечивает поставку материалов, перечисленных в Приложении 2 , являющемся неотъемлемой частью настоящего договора * .

* Пункт 1.2 включается в состав договора в случае выполнения Субподрядчиком работ с использованием полностью или частично собственных материалов.

2. Стоимость договора

2.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется

договорной ценой в соответствии с проектно – сметной документацией,

выданной Генеральным подрядчиком, составляет на момент подписания

(сумма указывается цифрами и прописью)

с учетом НДС (____%) и подлежит уточнению в процессе выполнения работ

в связи с инфляционными процессами, не зависящими от деятельности

Субподрядчика. Порядок компенсации Субподрядчику удорожаний

определяется по соглашению сторон.

2.3. Если по причинам, не зависящим от Субподрядчика, произойдет изменение сроков выполнения работ, что повлечет за собой увеличение их стоимости, то такое изменение также должно быть отражено в дополнительном соглашении к настоящему договору.

3. Платежи и расчеты

3.2. Оплата выполненных работ производится на основании справок по форме 3 с расшифровкой физических объемов по форме 2 и бухгалтерских справок Субподрядчика в течение 5 дней после их представления Генеральному подрядчику.

3.3. Окончательный расчет производится в течение 7 дней с момента окончания и сдачи работ и подписания приемо – сдаточного акта, подтверждающего выполнение полного комплекса работ, предусмотренного настоящим договором.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, должны быть начаты не позднее чем ________________ 199_ г. и закончены не позднее _______________ 199_ г.

5. Обязательства Субподрядчика

Для выполнения условий настоящего договора Субподрядчик обязуется:

Обеспечить совместно с Генеральным подрядчиком ввод в действие производственных мощностей и объектов * .

* Предусматривается в договоре, если Субподрядчику устанавливается ввод в действие производственных мощностей и объектов.

5.2. Устранять все дефекты в работах.

5.3. Доставлять все необходимые для выполнения работ материалы и комплектующие, осуществлять их приемку, разгрузку, складирование и передачу для производства работ.

5.4. Взять на себя риск случайной утраты или повреждения строительных материалов и комплектующих.

5.5. Обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий и мер по технике безопасности.

5.6. Обеспечить высокое качество работ и применяемых материалов (в случае их поставки Субподрядчиком) с гарантией на 1 год с момента подписания приемо – сдаточного акта о выполнении работ.

5.7. Получить все разрешения и лицензии, необходимые для производства работ, являющихся предметом настоящего договора.

6. Обязанности Генерального подрядчика

6.1. Генеральный подрядчик обязуется передать Субподрядчику в установленном порядке проектную (проектно – сметную) документацию.

6.2. Генеральный подрядчик обязуется передавать Субподрядчику строительные материалы, конструкции и изделия, а также другие материалы и оборудование, необходимые для производства работ, если иное не предусмотрено условиями настоящего договора.

6.3. Генеральный подрядчик обязуется обеспечить оплату всех произведенных работ в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Генеральный подрядчик обязан обеспечить Субподрядчику предоставление возможности выполнения работ (фронта работ) в соответствии со сроками по Приложению 1 .

6.5. Генеральный подрядчик обязан осуществить приемку работ и подписание приемо – сдаточного акта в течение 3 дней с момента предъявления Субподрядчиком выполненных работ к сдаче.

7.1. От начала работ до подписания приемо – сдаточного акта Субподрядчик несет полную ответственность за сохранность всего имущества, материалов, конструкций и т.п., приобретенных им или переданных ему для выполнения работ.

В случае причинения в период выполнения работ ущерба зданию (объекту строительства) или приобретенным для строительства материалам Субподрядчик обязан за свой счет устранить выявленные дефекты.

8. Разрешение споров

8.2. В случае, если разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат решению в органах государственного арбитража.

9. Ответственность сторон

9.1. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством.

9.2. За задержку Генеральным подрядчиком оплаты выполненных работ и перечисления авансовых платежей он выплачивает Субподрядчику штраф в размере 0,5% от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки.

При этом компенсация удержанной стоимости с учетом инфляционных факторов не производится.

9.5. За невыполнение работ в соответствии с настоящим договором в указанные сроки Субподрядчик платит Генеральному подрядчику штраф в размере 0,5% стоимости общего объема работ по настоящему договору за каждый день задержки.

9.6. За срыв по вине Генерального подрядчика приемки работ в сроки, указанные в настоящем договоре, Генеральный подрядчик уплачивает Субподрядчику штраф в размере 0,01% от общей стоимости выполненных работ за каждый день просрочки сверх трех дней.

9.7. При задержке начала выполнения работ в установленные договором сроки Субподрядчик уплачивает Генеральному подрядчику неустойку в размере 0,5% стоимости общего объема работ по настоящему договору за каждый день просрочки.

9.8. Кроме санкций за неисполнение обязательств по договору, виновная сторона возмещает другой стороне не покрытые неустойками убытки, включая упущенную выгоду.

9.9. Уплата штрафов и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.

10.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.

10.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обязательств, препятствующих выполнению ею этих обязательств.

Уведомление направляется по юридическому адресу, указанному в договоре, и заверяется передающим отделением связи.

11. Особые условия

11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

12. Прочие условия

13. Юридические адреса и реквизиты сторон

СУБПОДРЯДЧИК ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК

Адрес почтовый Адрес почтовый

Телефон _________________ Телефон __________________

Телетайп (факс) _________ Телетайп (факс) __________

р/счет __________________ р/счет ___________________

http://www.extralaw.ru/interest/dogovor-usl3/

Форма договора субподряда

Субподряд есть самым распространенным в субдоговорах, которые заключаются при случае нуждаемости вовлечения иных лиц для выполнения прописных норм главного подрядного договора.

Рассмотрим особенности заключения договора

Скажем о том, что специально созданных положений, раскрывающие вопрос об изменении и расторжении договора в юридическом праве нет. Все-таки особенность законодательной природы соглашения позволит сказать об их нужности обнаружения и изучения.

Закон, как ни странно, не предусмотрел никакие особенности в заключении договора. Но следуя анализу гражданского права, можно подвести итог о том, что все-таки есть какая-то зависимость в порядке подписания документа.

Основным правилом здесь выступает тот момент, что договоренность субподряда должна заключаться в том же порядке, как и главный. Данное требование, должно быть, выполнено. Это норма распространяется и на содержание всего документа.

Классифицируем способы утверждения документа

Ко следующему способу относят подписание документа с употреблением торгов. Это можно отнести к специальному способу подписания соглашения.

То есть, если начать перечислять варианты заключения, то это получится так.

  1. Общий. Подписывается при обмене интересующихся лиц предложением и принятием.
  2. Специальный. Заключается для учета достижений при проведении подрядных торгов.
  3. В основании должен быть подписан гражданско-правовой.

То есть, предварительный, как и основной позволит сторонам имеющие уже ответственность, могут впоследствии заключить субдоговор. Существенно отличие между договорами, это то, что при утверждении субдоговора появится новая сторона.

Немного буквами закона

Индивидуальных принципов, касающихся порядка подписания, нет. Договор есть консенсуальный и признан утвержденным, когда согласуются все важные пункты (ср. п. 2 ст. 432).

Личное внимание подлежит вопросу о форме договора. Статья не имеет содержания о каких-либо специальных норм. Но некоторые закономерности определяются, если провести анализ правил о возможном применении суммарных норм подряда.

Такой договор можно заключать как в рукописной форме, так и в устной. Ст. 159 гласит о возможной устной форме, если договором не предусматривается письменная форма. Но на практике это не применяют.

Выходит, что бланк субподрядного договора подчинен общим предписаниям в форме сделок (глава 9 ГК РФ) и в теории дает возможность существовать устной форме.

Образец договора можно скачать бесплатно на любом сайте. Он включает в себя:

Исходя из всего сказанного, видно, что субподрядный договор заключается только на существующий основной, который и будет предполагать жизнедеятельность. Согласовывать с заказчиком подписание договора не нужно.

http://besplatniy-urist.ru/blanks/dogovornye/forma-dogovora-subpodryada.html

Обсуждаем отличие договора подряда от договора оказания услуг: алгоритм заключения соглашений подряда и субподряда

А если нанимателю необходимы водители для управления этими тридцатью автомобилями – это на оказание услуг.

Очень важно различать эти тонкости при составлении договора, так как в будущем они явиться причиной для споров или наоборот – помогут сэкономить время, деньги и нервы.

Субподряд очень похож на обычный подряд.

Разница заключается в том, что подрядчик перепоручает производство некоторых или всех необходимых нанимателю товаров третьему лицу.

Договор строительного субподряда

Генеральный подрядчик может заключить договор строительного субподряда со строительно-монтажной организацией на выполнение определенного объема работ. Образец строительного субподряда предлагаем скачать по ссылке внизу статьи бесплатно.

Данный устанавливает обязательства и права для генподрядчика и исполнителя, определяет условия их взаимоотношений при выполнении строительно-монтажных работ.

Генподрядчик, в свою очередь, заключает договор строительного подряда с заказчиком.

и условия

Образец оформления субподряда на выполнение строительных работ представлен для бесплатного скачивания ниже.

субподряда на выполнение строительных и монтажных работ должен включать следующие сведения:

Скачать образец

строительного субподряда образец — скачать.

Как оформляется договор субподряда на оказание услуг: важные рекомендации

И помогает организовать процесс соответствующим образом.

Существуют причины, делающие такие отношения с подрядчиками выгодными для самих субподрядчиков. Возможности у них гораздо скромнее, чем у более крупных и серьезных организаций. Зато появляется преимущество при организации работ по конкретному участку.

субподряда может быть максимально перспективным, если все складывается удачно.

http://yuridicheskayakonsulitatsiya.ru/dogovor-na-subpodrjadnye-raboty-28149/ Комментариев пока нет!

Источник: http://otvetjurista.ru/dogovor/dogovor-na-subpodrjadnye-raboty-obrazec.html

Договор субподряда на оказание услуг образец

Договор на субподрядные работы образец

Именно поэтому во многих договорах подряда оговаривается пункт о возможности генерального подрядчика привлекать субподрядчиков для выполнения некоторых работ.

Заказчик, конечно, может перестраховаться и указать в соглашении условие о своём праве контролировать действия субподрядчиков, как и рассматривать их кандидатуры, предложенные генподрядчиком, но в этом нет необходимости.

Ответственное лицо есть – генеральный подрядчик, он и должен следить за тем, чтобы субподрядчики выполняли свою работу качественно.

договора субподряда на выполнение работ Договор субподряда – это, в принципе, именно договор подряда, но заключаемый генподрядчиком в качестве заказчика работ и субподрядчиком в качестве исполнителя.

Условия такого соглашения практически идентичны договору подряда, если в основном подрядном соглашении, договоре между заказчиком и генеральным подрядчиком, не прописан особый порядок заключения субподрядных договорённостей.

договор субподряда на оказание услуг образец

Заказчик обязуется оплатить работы (услуги) Исполнителя в объеме и на протяжении срока, которые установлены в разделе 3 данного договора.1.3.

Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность информации, которая стала им известна в связи с выполнением работ (оказанием услуг) и которая может нанести вред интересам Сторон.1.4.

Исполнитель в процессе выполнения работ (оказания услуг) обязан ознакомиться и придерживаться норм охраны труда, противопожарных, санитарных и других норм, указанных в Приложении №1 к данному договору, установленных действующим законодательством Российской Федерации.2.1.

Исполнитель обязуется выполнить следующие работы (оказать услуги):3.1.

Стоимость работ (услуг) Исполнителя установлена по договоренности Сторон исходя из объема запланированных работ (услуг) на протяжении срока действия настоящего договора и включает налоговые и другие (если это предусмотрено законодательством Российской Федерации)

Договор строительного субподряда (общая форма)

1.1 настоящего Договора, собственными силами и средствами в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией с учетом возможных изменений объема работ.

1.3. Качество материала Субподрядчика должно соответствовать _________________________.

1.6. Материал, инструмент, оборудование и необходимые условия должны быть предоставлены Субподрядчику для выполнения работ по акту в течение _______________ с момента подписания настоящего Договора. 1.7. В случае недоброкачественности предоставленного материала Генподрядчик обязан произвести замену материала в срок _______________ с момента уведомления его Подрядчиком. 2.1.

Образец договора субподряда на выполнение работ

Передача полномочий допускается только по согласованию и с уведомления заказчика.

Она достигается одним из двух способов:

  • После подписания, с помощью заключения дополнительного соглашения.
  • На стадии подписания исходного соглашения.

Таким образом, субподряд заключается между генеральным подрядчиком и его партнерами-субподрядчиками. К существенным условиям такого соглашения относят:

  • Собственно предмет – т.е. о чем именно договорились стороны. Этот пункт договора субподряда на выполнение работ следует прописывать особенно подробно: в образце даются только общие примеры, поэтому следует переработать текст под свою ситуацию. Предметом могут быть конкретные виды работ, монтаж тех или иных конструкций, работы по пуску и наладке оборудования, монтаж коммуникаций и т.п.
  • Срок выполнения работ, который определяется периодом (например: «в течение 4 месяцев») или конкретной датой (например: «до 31 декабря 2020 года»).

Договор субподряда на выполнение строительных работ: образец

Условия в договоре субподряда Стороны договора Договор субподряда на выполнение строительных работ обычно подразумевает две стороны — подрядчика и субподрядчика.

В роли обеих сторон могут выступать строительные, проектно-строительные, строительно-монтажные и другие организации, обладающие необходимыми лицензиями.

Согласно образцу договора субподряда, это законченный комплекс конкретных работ, составляющих часть общих работ по объекту строительства.

Предмет является существенным условием договора и должен указываться в бланке договора строительного субподряда.

На что следует обратить внимание в договоре субподряда?

Причем если в договоре нет требований об обязательном уведомлении заказчика о привлечении субподрядчиков, то исполнитель может не сообщать ему, что к работам привлекаются иные лица.

Привлечение субподрядчиков носит добровольный характер, но есть ситуации, когда подрядчик обязан осуществлять работы с использованием соисполнителей. Например, в ряде случаев исполнение работ по государственным контрактам предусматривает обязательное выделение определенного объема работ для субподрядчиков из числа субъектов малого бизнеса. Договор субподряда заключается в письменной форме.

Договор субподряда на оказание услуг образец скачать

Изучение таковых необходимо для генерального подрядчика. Существует достаточного много разных вопросов, связанных с оформлением подобного документа.

Бланк договора субподряда на выполнение работ можно скачать здесь. Основными таковыми, ознакомиться с коими нужно в первую очередь, являются следующие:

  1. содержание;
  2. на основании государственного контракта;
  3. образец заполнения:
  4. существенные условия договора субподряда;
  • На выполнение строительных работ.
  • На оказание услуг.
  1. кто такой субподрядчик.
  2. если с физическим лицом;

Сам договор включает в себя ряд разделов, которые присутствовать должны в нем в обязательном порядке.

Важно Договорные отношения всегда должны предусматривать наравне с обязанностями сторон и их права.

К правам субподрядчика закон относит возможность использования

Договор субподряда на оказание услуг образец бланк

Расчеты за выполненные Субподрядчиком работы производятся на основании договорных цен на комплекс работ, подлежащих выполнению субподрядной организацией, согласованных Генеральным подрядчиком с учетом индексации стоимости в связи с инфляционными процессами.3.2.Если по причинам, не зависящим от Субподрядчика, произойдет изменение сроков выполнения работ, что повлечет за собой увеличение их стоимости, то такое изменение также должно быть отражено в дополнительном соглашении к настоящему договору.3.1.

Источник: http://advokatssr.ru/dogovor-subpodrjada-na-okazanie-uslug-obrazec-12148/

Договор субподряда. Образец заполнения и бланк для скачивания 2019 года

Договор на субподрядные работы образец
Во многих производственных отраслях и в строительстве применение договора субподряда широко распространено ввиду большого многообразия видов выполняемых работ.

Файлы в .DOC:Бланк договора субподрядаОбразец договора субподряда

Виды субподрядных работ

Специализированные организации выполняют множество видов работ по договорам субподряда, например:

  • кровельные, отделочные и теплоизоляционные работы;
  • спецработы по электромонтажу, сантехнике;
  • установка слаботочных и сигнализационных систем на строительных объектах.

Это лишь малая часть перечня работ, по которым генеральный подрядчик обычно привлекает субподрядные фирмы.

Современное сооружение и жилое здание – это высокотехнологичная конструкция с множеством инженерных систем жизнеобеспечения. Как правило, генподрядчик возводит каркас здания, а для производства сопутствующих работ по прокладке всевозможных коммуникаций приглашает специализированные фирмы, с которыми заключает контракты по субподряду.

Условия для заключения договора субподряда

Если в контракте не оговорен запрет заказчика на приглашение сторонних организаций, то подрядчик имеет право по своему усмотрению пригласить на объект другие компании.

Причем он не обязан сообщать инвестору (заказчику) о своем намерении использовать для производства части работ привлеченных специалистов, так как в конечном итоге именно генеральный подрядчик отвечает за все предъявленные к сдаче работы.

Эти вопросы решаются индивидуально сторонами сделки до подписания подрядного договора.

Закон не ограничивает право заказчика на запрет привлечения третьих лиц для производства работ. В этом случае соглашение должно содержать соответствующий пункт.

Приглашение субподрядчиков становится немаловажным фактором экономии времени, так как на объекте в таком случае будут одновременно задействованы специалисты различных профилей, а работы будут идти параллельно по нескольким направлениям в одно и то же время.

Привлечение нескольких субподрядных фирм позволяет разделить сложный производственный процесс на ряд процессов, исполнение которых поручено конкретным субподрядчикам, а общий контроль осуществляет генподрядчик.

Важность правильного составления договора

Производственные задачи для сторонних специалистов должны быть конкретизированы в договорах субподряда как по видам работ, так по объемам и времени исполнения.

Подробное описание условий сделки поможет в дальнейшем избежать необоснованных претензий при срыве сроков производства работ или их ненадлежащем качестве.

Разрыв отношений по причине недисциплинированности или низкой квалификации рабочих субподрядной организации приводит к значительным потерям времени и других ресурсов, затягивает сроки сдачи объекта в эксплуатацию, что в конечном итоге увеличивает его сметную стоимость. Возможно, для возмещения убытков генподрядчику придется обратиться в суд.

Право обращения в суд будет зависеть от того, насколько точно будут регламентированы в договоре правоотношения сторон.

Последовательность процесса оформления сделки

Договор субподряда заключается в письменной форме на основании условий договора генерального подряда. Как следствие, договор субподряда должен содержать в себе ссылки на основной договор.

Заключение договоров, оформленных в соответствии с требованиями закона, желательно даже по небольшим объемам работ, так как предоставляет права и защищает законные интересы каждой стороны сделки.

Все ранее достигнутые устные договоренности должны найти отражение в документе. В противном случае при рассмотрении конфликтных ситуаций в суде во внимание они приняты не будут.

После подписания руководителями и заверения печатями организаций контракт приобретает юридическую силу, если в самом договоре стороны не обговорили иное.

Предметом договора являются работы по конкретному объекту. Точное указание объемов работ, требований к их качеству и времени исполнения в документе необходимо.

Соответственно, конкретизируются и сметная стоимость специальных видов работ, последовательность и форма оплаты. Штрафные санкции, указанные в тексте контракта, дисциплинируют субподрядчиков.

Особенности заключения договоров по проектно-изыскательским работам

Речь идет в первую очередь об инженерно-геологических изысканиях участка строительства. Проводится изучение несущей способности грунтов, гидрологический режим района. Данные по этим изысканиям лягут в основу обоснования целесообразности строительства в данном месте. Затем проводятся геодезические работы с натурной привязкой будущего здания на местности.

Вышеперечисленные работы и процесс проектирования связаны с разработкой большого количества документации, что определяет специфику заключения договоров в этой области.

Главную роль при этом приобретает качество и высокий научный уровень проекта, его специализация по разделам. Проектировщики по архитектурно-строительной и конструктивной частям, по электрике, водоснабжению и канализации, слаботочке и другим разделам должны свести разработанную ими документацию в единый проект.

Деталировка и согласование между собой различных разделов проекта обеспечат строительство объекта без возникновения несоответствий.

контракта

Текст договора субподряда может включать в себя как условия, предусмотренные типовыми договорами, так и условия, которые были установлены участниками сделки в процессе переговоров. Какими бы ни были договоренности сторон, договор субподряда должен содержать обязательные для контрактов этого типа условия:

  1. предмет договора;
  2. названия организаций генподрядчика и субподрядчика;
  3. права и обязательства каждой из сторон, ответственность в случае неисполнения;
  4. описание видов субподрядных работ и их объемы;
  5. порядок и методы определения объемов выполненных работ и критерии их качественной оценки;
  6. сроки сдачи работ по захваткам (осям, корпусам и т.д.) и по объекту целиком;
  7. санкции за задержку сроков производства работ и пеня за нарушение договорных сроков;
  8. сметная стоимость по каждому виду работ.

Стороны договора

Генподрядчик отвечает за соответствие всех выполняемых на объекте работ проекту и за их качество. То есть за работу субподрядчика ответственность перед заказчиком (инвестором) будет нести генподрядчик.

Выбор привлекаемых по субподряду организаций таким образом также ложится на плечи генподрядчика.

Как правило, в роли субподрядчика выступает специализированная организация, деятельность которой связана с оказанием узкопрофильных услуг.

Законодательство не устанавливает ограничений по статусу субподрядчика. То есть в качестве субподрядчика к работам могут быть привлечены как юрлицо, так и индивидуальный предприниматель.

Сроки выполнения и сдачи специальных видов работ

Этот раздел в договоре субподряда играет существенную роль, так как задержки по одному виду работ становятся причиной цепной реакции отставания по последующим этапам работы и сопутствующим работам.

Причины отставания от графика могут быть различными. Это и вина заказчика в задержках финансирования, и необеспечение генподрядчиком фронта работ, и халатность субподрядчика.

В любом случае эти негативные факторы приводят к удорожанию стоимости строительства. Поэтому в контракте субподряда следует предусмотреть поэтапные сроки сдачи работ, если этого требует характер выполняемых работ.

Цена договора

Определение стоимости субподрядных работ базируется на следующих показателях:

  • расценки за единицу объема выполненных работ;
  • временные трудозатраты в человеко-часах (ч/днях);
  • затраты на эксплуатацию машин и механизмов в машино-часах (маш/днях).

В обоснование стоимости субподрядных работ к договору должны быть приложены сметы с указанием налоговых отчислений.

Приемка выполненных работ

Приемка работ выполняется заказчиком по представлению генподрядчика. В случае несоответствия проекту или низкого качества работ составляется промежуточный акт приемки с приложением дефектной ведомости и указанием сроков исправления недостатков.

Если состояние каких-либо конструктивных элементов вызывает сомнение у заказчика, проводятся лабораторные испытания для определения прочностных и качественных характеристик. После устранения брака и недоделок проводится повторная приемка.

Оформленный и подписанный всеми сторонами договора акт служит основанием для завершения сделки и окончательного расчета с субподрядчиком.

Источник: https://zakonius.ru/obrazec/dogovor-subpodryada

Договор субподряда на выполнение строительных работ – образец, скачать, пример

Договор на субподрядные работы образец

7   0   1672

Договор строительного субподряда заключается в рамках договора подряда, который регулируется положениями ст. 702-729 ГК РФ. Согласно ст.

706 ГК РФ, если подрядчик и исполнитель не договорились о том, что работы будут выполнены организацией лично, то исполнитель может привлечь к работе сторонние организации – субподрядчиков.За его действия перед заказчиком отвечает генеральный подрядчик.

Он обязан своевременно возмещать ущерб, следить за качеством выполнения работ, назначать посреднику конкретные сроки выполнения.

Ответственность также наступает по ст. 403 ГК РФ, т.е. он отвечает за то, что третье лицо не исполнено или ненадлежащим образом выполнило взятые на себя обязательства. Заказчик и посредник исполнителя не вправе предъявлять друг к другу требования по поводу заключения договора с каждым из них. Но могут быть предусмотрены иные условия.

В рамках договора подряда у заказчика есть право заключать договоры с иными лицами, которые за свои действия несут ответственность непосредственно перед ним. Договор строительного субподряда можно назвать, таким образом, посреднической сделкой.

Исполнитель нанимает сторонние организации для того, чтобы они выполнили строительные работы, реконструкцию здания, сооружения, капитальный ремонт многоквартирного дома.

Правоотношения между субподрядчиком и генеральным подрядчиком уже по сравнению с заказчиком. Посредник обязан выполнить комплекс возложенных на него работ, связанных с непосредственным строительством объекта.

Он не отвечает перед заказчиком за качество работы, риск утраты, несвоевременное окончания работ. За все это придется отвечать основному подрядчику.

Договор строительного субподряда заключается в письменном виде. Он не требует обязательной печати нотариуса. Если работы выполняются для граждан, то к сделке приемлемы положения о бытовом подряде. Тогда гражданин вправе использовать для защиты своих законных интересов положения Закона о защите прав потребителей.

Договор представляет собой сделку, по которой субподрядчик обязуется перед генеральным подрядчиком выполнить согласованный в технической документации перечень строительных работ.

Образец договор строительного подряда с субподрядчиком можно скачать тут.

В рамках договорных отношений оформляется смета, размер которой также должен быть согласован сторонами. Ее одностороннее увеличение запрещено, но исполнитель-посредник вправе предупредить генподрядчика о необходимости дополнительных затрат.

Сделать это нужно в разумный срок либо в сроки, которые указаны в договоре. К договору прилагается подробная смета, техническая документация, дополнительные соглашения, в том числе о переносе срока исполнения или его отдельных этапов.

Договор заключается между генеральным подрядчиком и субподрядчиком. Заказчик напрямую в сделке не участвует. В соглашении указывается сведения об основном договоре, на основании которого оказывается посредническая услуга. В качестве субъектов правоотношений выступают граждане и юридические лица.

Исполнители работ могут быть ИП или юридические лица, у которых есть соответствующая лицензия на выполнения определенного типа работ – пусконаладочных, испытательных и т.д. Расчет между сторонами выполняется в рамках заранее обусловленной суммы и строго в согласованные сроки.

Базовый исполнитель всех строительных работ вправе выбрать субподрядчика самостоятельно. В подобном вопросе монополия не допускается. Если подряд выполняется в рамках государственного или муниципального контракта, то работы выполняются после проведения конкурса или публичных торгов. При выигрыше торга и подписания контракта выполнения его условий будет обязательным для его сторон.

Права и обязанности сторон

В перечень прав и обязанностей генподрядчика входит:

ПоказателиОписание
Проводить расчеты на условиях, определенных сторонамив договоре должна быть указана полная стоимость исполнения, а также этапы выполнения и порядок оплаты по указанным реквизитам
Принимать работу в установленные срокираз в месяц, в квартал или в другой условленный период
Известить посредника (исполнителя) о недостатках и отклонениях от работкоторые могут быть выявлены в ходе контроля или надзора
Получение ордера в ОАТИ (обеспечении административно-технических инспекций города)которое выдает разрешение на отдельные виды работ
Подсоединить необходимые коммуникации на период выполнения работ
Обеспечить согласование с органами госнадзора порядок выполнения работи принять необходимые меры для соблюдения техники безопасности на строительной площадке
Обеспечить охрану стройплощадкиа также место для стояния спецтехники, стройматериалов, оборудования и инвентаря
Взять на себя обязанность по координации работ между исполнителями
Передать исполнителю всю необходимую проектную документациюнеобходимую для выполнения своих обязанностей по сделке
Согласовать смету выполнения работи оговорить порядок ее изменения

У генподрядчика по договору будут следующие права:

  • получить доступ на строительную площадку;
  • контролировать работу исполнителя, но без вмешательства в его организационно-хозяйственную деятельность;
  • организовать комиссию по приемке работ;
  • требовать выполнения работ согласно смете и технической документации.

У субподрядчика по договору есть следующие обязанности:

ПоказателиОписание
Выполнить работы в объемах и срокахпредусмотренных в договоре
Выполнять работы строго согласно проекту, рабочих чертежей и строительным нормам
Выполнять работы качественносогласно технической документации
Своевременно ликвидировать недостатки и дефектыкоторые были выявлены в течение гарантийного срока
Обеспечить соблюдение необходимых мер безопасности и охраны трудаа также по рациональному использованию территорию
Обеспечить уборку рабочих мест и общую чистоту территории
В срок, определенный в договоре, вывести технику, инвентарь, оборудование со строительной площадкиобычно 10-20 дней после окончания работ
Обеспечить поэтапную приемку работ, в том числе скрытых и монтажей отдельных конструкцийкаждая приемка должна быть оформлена соответствующим актом. Если представитель генподрядчика на объект не явился, то акт может быть оформлен в одностороннем порядке

О приемке работ можно сообщить за 48 часов до фактического начала мероприятий. Если после приемки понадобится заново вскрывать конструкции со скрытыми работами для повторной проверки, то она осуществляется за счет исполнителя или генподрядчика, в зависимости от вины той стороны, которая своевременно не участвовала в приемочных мероприятиях.

Следует:

ПоказателиОписание
Известить контрагентово выделенных ими некачественных материалах, оборудовании и техники и приостановить на этот период работу
Предупредить о возможных негативных последствиях их указанийкасающихся порядка и способа выполнения работ
Отвечать за неисполнение или неправильное исполнение условий договоравозмещать ущерб, устранять недостатки выполненных работ и т.д.
Вести на объектах сопроводительную техническую документациюСМР, ПСД
По счетам генподрядчика заплатить стоимость потребленных энергоресурсов, воды, газа, водоотведенияоплата проводится по двустороннему акту между генподрядчиком и субподрядчиком
Обеспечить сотрудников спецодеждой и, при необходимости, индивидуальными средствами защитыне допускать нахождение сотрудников на площадке в нерабочее время и проживание сотрудников на стройплощадке (например, в бытовых вагончиках)
Соблюдать правила использования иностранной рабочей силыне допускать эксплуатацию труда незаконных мигрантов

Необходимые условия

Договор оформляется после полного согласования объема работ и их стоимости. В сделке должны быть указаны сроки выполнения работ и дата их приемки. В договоре могут быть обозначены даты приема отдельных этапов работ.

Стороны указывают полную информацию – Ф.И.О., наименование, юридический адрес контрагентов. Обозначается перечень необходимых работ – с детализацией конкретных мероприятий, а также информацией об ответственных лицах. В договоре должна быть указана полная стоимость работы, с подробной сметой и технической документацией.

В смете обозначаются затраты на каждую строительную работу. Ее одностороннее изменение не допускаются. Изменить расценки на работы можно только при существенном изменении обстоятельств и обычно в судебном порядке, так как генподрядчик может не согласиться увеличить расходы на стройку только исходя из аргументов посредников.

Договор состоит из следующих пунктов:

  • вводная часть – сведения о контрагента;
  • предмет – обязанности выполнить в обусловленный срок строительные или ремонтные работы, их приемка и оплата;
  • объект– конкретные строительно-технические мероприятия;
  • права и обязанности контрагентов;
  • ответственность и порядок решения спорных ситуаций;
  • гарантии;
  • порядок внесения изменений в договор;
  • прекращение сделки и условия расторжения договора;
  • прочие условия;
  • адреса, банковские реквизиты, подписи и печати сторон.

Если в договоре предусмотрены штрафы и неустойки, то их уплата не освобождает провинившуюся сторону исполнить свои обязательства в полном объеме.

Особенности оформления

При оформлении сделки желательно присутствие основного заказчика, а также его полное информирование о роли посредника в строительстве объекта или выполнении конкретных работ.

Оплата услуг субподрядчика осуществляется за счет средств генерального подрядчика и должна проводиться своевременно. Просрочка чревата неустойкой, которую можно взыскать в судебном порядке. Договор оформляется в двух равнозначных экземплярах.

: обзор документа

Важные нюансы

В рамках договора строительного подряда недвижимость, персонал и другие объекты могут быть застрахованы. Неисполнения условий строительного субподряда не освобождает генерального подрядчика от ответственности перед заказчиком работ.

Споры между сторонами, в том числе взыскание ущерба, требования о своевременном устранении недостатков работ и возврате имущества заказчика из незаконного владения уже после окончания работ решаются в арбитражном суде субъекта РФ и вышестоящих инстанциях.

Условия сделки регулируются положениями ГК РФ – ст. 702-729, 740-757. Непосредственно сделка также регламентирована ст. 706 ГК РФ и все еще действующим Постановлением Госстроя СССР № 132, Госплана СССР № 109 от 3.07.1987 года.

Договор требует своевременной оплаты работ, а также предусматривает возможность регрессных требований со стороны генподрядчика к недобросовестному исполнителю. Сделку целесообразно оформлять при посредничестве компетентного юриста.

Внимание!

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Источник: https://realtyaudit.ru/dogovor-subpodrjada-na-vypolnenie-stroitelnyh-rabot/

На пенсии
Добавить комментарий